+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Договор поставки иподряда образец заполнения

Договор поставки иподряда образец заполнения

Описание документа. Одновременное заключение договора поставки и подряда можно осуществить путем составления и подписания смешанного договора, который содержит в себе элементы двух видов сделок. Такой договор обычно содержит в себе условие не только выполнить по поручению заказчика определенного рода работы, но и осуществить доставку полученного результата, либо наоборот - доставить какой-то товар и произвести, например, его монтаж и настройку. Законодательством не запрещено заключать одним и тем же участникам и договор подряда, и договор поставки.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Образец договора ООО с ИП

Товар по настоящему Договору поставляется и оплачивается в рублях по соответствующим ценам. Датой отгрузки Товара считается дата, указанная в товарно-транспортной накладной или другом документе, выдаваемом организацией-перевозчиком при приеме груза на доставку. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара Поставщиком и его получения Заказчиком, сопровождающихся подписанием отгрузочных документов п.

Поставщик обязан передать Заказчику Товар надлежащего качества и в согласованных Сторонами количестве и ассортименте согласно условиям п.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ изготовителя и требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество Товара. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранить все неполадки и дефекты, за исключением тех, которые возникли в связи с несоблюдением Заказчиком условий эксплуатации и хранения.

При обнаружении недопоставки Товара допоставка осуществляется Поставщиком в согласованные с Заказчиком сроки. Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику по количеству и качеству поставленного Товара в следующие сроки:. Заказчик обязуется произвести оплату Товара в соответствии с условиями п. Оплата цены Договора производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика согласно выставленному счету. Передать Товар в количестве, ассортименте и с качеством, в соответствии с условиями настоящего Договора.

Передать Товар, укомплектованный документацией в соответствии с нормативными документами, в упаковке Поставщика, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении. Поставлять Товар, соответствующим требованиям ТУ производителя и государственным стандартам Российской Федерации. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств, указанных в п. При обнаружении несоответствия качества Товара, Заказчик обязан незамедлительно уведомить о выявленных недостатках Товара Поставщика.

Вызов представителя Поставщика обязателен. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт, который подписывают представители Заказчиком и Поставщика. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что недостатки Товара возникли до его передачи Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного Товара на складе Поставщика. При отсутствии аналогичного товара Сторонами по договоренности решается вопрос о возможности его замены другим Товаром. В лице своего уполномоченного представителя принять Товар от Поставщика в установленные Договором сроки.

Принятие Заказчиком предварительно оплаченного Товара носит безусловный характер. Оплатить поставленный Товар и его доставку в соответствии с условиями п.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В извещении делается ссылка на то, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае если после заключения Договора, произойдут изменения в действующем законодательстве, что повлечет за собой изменение размера денежных средств, подлежащих уплате в соответствующий бюджет или внебюджетный фонд при отчуждении расходного материала изменение банковской ставки, установление, отмена налогов, акцизов, пошлин, иных обязательных платежей и т.

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 2-х дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения обязательств по нему. Все изменения к настоящему Договору совершаются Сторонами на основании письменного соглашения, оформляемого отдельным документом протоколом, дополнительным соглашением , подписанным надлежаще на то уполномоченными представителями Сторон и скрепленным печатями, с учетом действия условия, изложенного в п.

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке, путем направления уведомления о расторжении противоположной Стороне не менее, чем за 20 дней до предполагаемого расторжения Договора. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Настоящий Договор заменяет все предыдущие соглашения, письменные или устные, между Заказчиком и Поставщиком. Ru Юридические документы. Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате. Предмет Договора 1. Оплата поставленного Товара производится на основании подписанных Сторонами: - Акта сдачи-приемки монтажных или пуско-наладочных работ; - товарной накладной; - счета счета-фактуры. Порядок поставки Товара 2. Порядок приемки Товара 3.

Порядок расчетов 4. Права и обязанности сторон 5. Поставщик обязан: 5. Передать вместе с Товаром Заказчику следующую документацию: - накладную и счет-фактуру на поставленный Товар; - сертификаты соответствия на поставленный Товар, если таковые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

Гарантировать надлежащее качество поставленного Товара. Заказчик обязан: 5. Обеспечить правильную эксплуатацию Товара. Ответственность Сторон 6. Дополнительные условия 7. Обстоятельства непреодолимой силы 8. Срок действии Договора 9. Изменение и расторжение договора Порядок разрешения споров Заключительные положения RTF 19,7 кб. Похожие документы. Сайт обновляется еженедельно. Любой документ может быть закачен на персональное устройство и использован в некоммерческих целях.

При копировании информации на внешние ресурсы - прямая и индексируемая гиперссылка обязательна. Все документы на сайте составлены профессиональными юристами.

Правила составления и типовой договор по 223-ФЗ

Согласно договору подряда одна сторона подрядчик должен выполнить по заданию другой стороны заказчика определенный вид работы и сдать ее результат заказчику, последний, свою очередь, обязуется принять результат работы и произвести оплату. Такой договор считается возмездным, консенсуальным и взаимным. Предметом договора выступает результат выполненной работы.

Поставщик, в течение 30 тридцать рабочих дней с момента исполнения Покупателем обязательства по предоплате Товара, предусмотренного п. Отгрузка Товара производиться после исполнения Покупателем обязательства по оплате стоимости Товара согласно п.

Договор по ФЗ — это соглашение между поставщиком и заказчиком, заключенное по нормам и правилам закона о закупках отдельными видами юридических лиц. Но существуют типовые формы договоров по ФЗ: заказчики вправе ими пользоваться при разработке проектов и подготовке закупочной документации. Если используете типовые бланки, закрепите это в Положении о закупке. В типовую форму включают всю информацию, известную заказчику, до начала торговых процедур. Все сведения о потенциальном поставщике и о предмете закупки оставляют незаполненными.

Договор поставки и договор подряда: общие характеристики, различия

Описание документа. Одновременное заключение договора поставки и подряда можно осуществить путем составления и подписания смешанного договора, который содержит в себе элементы двух видов сделок.

Такой договор обычно содержит в себе условие не только выполнить по поручению заказчика определенного рода работы, но и осуществить доставку полученного результата, либо наоборот - доставить какой-то товар и произвести, например, его монтаж и настройку.

Законодательством не запрещено заключать одним и тем же участникам и договор подряда, и договор поставки. Поэтому удобнее включить в один документ элементы нескольких контрактов. Впрочем, есть и оборотная сторона таких комбинированных сделок: при самостоятельном заключении подряда и поставки легче предотвратить последствия неисполнения договорных обязательств сторон.

Согласно действующему законодательству РФ договор подряда и поставки два в одном будет считаться заключенным тогда, когда его участниками будет достигнуто обоюдное согласие по всем существенным условиям. В случае смешанной сделки сторонам потребуется обсудить и включить в текст все обязательные условия, присущие не только подряду, но и поставке. Если обнаружится отсутствие в документе какого-либо обязательного элемента поставки и подряда, он будет признан недействительным или квалифицироваться не как смешанный, а как определенный вид контракта.

Чтобы избежать подобной неприятной ситуации, советуем воспользоваться юридически грамотным шаблоном FreshDoc. На странице представлен смешанный договор поставки и подряда. Смешанный договор поставки и подряда — это вид соглашения подряда, по которому исполнитель не только обязуется провести работы, но и поставить оборудование, связанное с этой работой. Дата актуализации: Полезная информация.

Конструктор документов. Договоры поставки. Смешанный договор поставки и подряда. С этим шаблоном часто используют: Договор подряда Договор на ремонт квартиры со сметой Договор на содержание и ремонт многоквартирного дома Договор строительного субподряда Договор на техническое обслуживание оборудования Договор о предоставлении услуг технического заказчика.

Популярные документы и процедуры: Как оформить доверенность Скачать бесплатно бланк расходно-кассового ордера Бланк заявления на прием на работу Типовой брачный договор Коллективный договор для ИП Отпуск без сохранения зарплаты.

Договор смешанного типа (о поставке-подряде) (общая форма)

Сохранит ли ЦБ ключевую ставку на завтрашнем заседании? От 16 и старше: новая инициатива по снижению возрастного ценза на получение водительских прав Центробанк намерен перенаправлять жалобы клиентов банков самим виновникам. Главное Документы Эксперты. Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на Поставка каждой партии товара осуществляется на основании надлежащим образом оформленной и подписанной уполномоченными представителями обеих Сторон Спецификации, в которой указываются: количество, комплектность, ассортимент и сроки поставки товара.

Покупатель приобретает данные товары для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Поставщик не вправе продавать или иным образом передавать в собственность третьих лиц товар, являющийся предметом настоящего Договора.

В случае если к Поставщику обратятся третьи лица с просьбой изготовить для них и продать им указанный выше товар, Поставщик обязан направить их к Покупателю для решения этого вопроса. Поставщик не вправе использовать образцы, изготовленные по заданию Покупателя, для собственных нужд.

Приемка выполненных работ оформляется подписанием уполномоченными представителями обеих Сторон акта приемки выполненных работ. В случае ненадлежащего качества выполненной работы либо несоответствия образцов заявке Покупатель вправе заявить мотивированный отказ от подписания акта приемки выполненных работ.

В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта приемки выполненных работ Стороны составляют двухсторонний акт с указанием конкретных недостатков либо несоответствий и сроков, в которые Поставщик обязуется исправить выявленные недостатки либо несоответствия. Вариант: 3. Цена товара, поставляемого по настоящему Договору, будет определяться Сторонами в протоколе согласования договорной цены, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, на основании калькуляции или иного документа о стоимости изготовления образцов, по которым будут изготавливаться товары.

Стоимость работ по изготовлению образцов согласуется Сторонами на основании заявки Покупателя и указывается в Дополнительном соглашении к настоящему Договору.

Общую цену настоящего Договора составляет сумма стоимости всех партий поставленного Покупателю товара за весь период действия настоящего Договора и стоимости выполненных Поставщиком работ, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора.

Увеличение договорной цены товара, определяемой в соответствии с п. Если Покупатель лишен возможности использовать товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком. Поставщик обязан: 6. Изготовить образцы в соответствии с требованиями раздела 2 настоящего Договора и в ассортименте, предусмотренном заявкой Покупателя. Поставлять Покупателю товар надлежащего качества, в количестве, комплектности, ассортименте и сроки, которые будут устанавливаться Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.

Покупатель обязан: 6. Предоставить место для осуществления доставки товара. Осуществить приемку выполненных в соответствии с разделом 2 настоящего Договора работ, подписать акт приемки выполненных работ. Осуществлять приемку партии товара, его проверку по количеству, ассортименту, комплектности, качеству, таре и или упаковке, подписывать товарные накладные, акты приемки товара по качеству в сроки, установленные настоящим Договором. Оплачивать выполненную надлежащим образом работу и принятый товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

В случае если Поставщик не осуществляет страхование товара в соответствии с пп. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Оплата производится в российских рублях. Поставка товара по настоящему Договору будет осуществляться партиями. Срок поставки, количество, комплектность и ассортимент товара, поставляемого в каждой партии, будет согласовываться Сторонами дополнительно в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора. Поставка партии товара сопровождается подписанием уполномоченными представителями обеих Сторон товарной накладной на партию.

Если Поставщик не передает или отказывается передать Покупателю относящиеся к товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с п. В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к товару, не переданы Поставщиком в установленный в соответствии с предыдущим абзацем срок, Покупатель вправе отказаться от товара.

Покупатель должен принять и проверить партию товара по количеству, комплектности, ассортименту, таре и или упаковке в день его доставки в место назначения, в присутствии уполномоченного представителя Поставщика и подписать товарную накладную.

В случае обнаружения несоответствия партии товара по количеству, комплектности и или ассортименту условиям Спецификации, тары и или упаковки товара условиям настоящего Договора, Покупатель вправе заявить мотивированный отказ от подписания товарной накладной.

Если Поставщик передал в нарушение настоящего Договора Покупателю меньшее количество товара, чем определено Спецификацией, Покупатель вправе потребовать передать недостающее количество товара. В случае, когда в разумный срок после получения сообщения Покупателя Поставщик не распорядится соответствующей частью товара, Покупатель вправе принять весь товар.

В случае принятия Покупателем товара в количестве, превышающем указанное в Спецификации, дополнительно принятый товар оплачивается по цене, определенной Сторонами в протоколе согласования договорной цены. При передаче Поставщиком предусмотренных настоящим Договором товаров в ассортименте, не соответствующем Спецификации, Покупатель вправе отказаться от их принятия и оплаты. Если Поставщик передал Покупателю наряду с товарами, ассортимент которых соответствует Спецификации, товары с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему выбору: - принять товары, соответствующие условию об ассортименте, и отказаться от остальных товаров; - отказаться от всех переданных товаров; - потребовать заменить товары, не соответствующие условию об ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном Спецификацией; - принять все переданные товары.

Если Покупатель не отказался от товаров, ассортимент которых не соответствует Спецификации, он обязан их оплатить по цене, определенной Сторонами в протоколе согласования договорной цены. В случае передачи некомплектного товара Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: - соразмерного уменьшения покупной цены; - доукомплектования товара в разумный срок.

Если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании товара, Покупатель вправе по своему выбору: - потребовать замены некомплектного товара на комплектный; - отказаться от исполнения настоящего Договора.

В случае, когда товар передается без тары и или упаковки либо в ненадлежащей таре и или упаковке, Покупатель вправе потребовать от Поставщика затарить и или упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару и или упаковку либо возвратить товар, переданный без тары и или упаковки или в ненадлежащей таре и или упаковке.

В случае передачи товара ненадлежащего качества, если недостатки товара не были оговорены Поставщиком, Покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: - соразмерного уменьшения покупной цены; - безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; - возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. В случае существенного нарушения требований к качеству товара обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков Покупатель вправе по своему выбору: - отказаться от исполнения настоящего Договора Вариант, при условии, что срок приемки товара по качеству, предусмотренный п.

Обязательства Поставщика по отгрузке партии товара считаются выполненными с момента подписания уполномоченными представителями обеих Сторон товарной накладной на партию. Право собственности, а также риск случайной гибели или повреждения партии товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания уполномоченными представителями обеих Сторон товарной накладной на партию.

В случаях, указанных в п. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Если вследствие нарушения Поставщиком сроков выполнения работ по изготовлению образцов в соответствии с разделом 2 настоящего Договора исполнение утратило интерес для Покупателя, он вправе отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы форс-мажор , возникших помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

Настоящим Договором предусматривается досудебный претензионный порядок разрешения споров, возникающих между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора. Заинтересованная Сторона до обращения в суд должна направить другой Стороне письменную претензию. Сторона, направившая претензию и не получившая на нее ответ либо получившая не удовлетворяющий ее ответ, вправе обратиться в арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: По соглашению Сторон. По решению одной из Сторон, при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной в случаях, предусмотренных законодательством. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Стороной, нарушившей условия настоящего Договора, уведомления другой Стороны, принявшей решение о расторжении настоящего Договора.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

В Кремле не готовы верить на слово никому в деле Алексея Навального 18 сентября в Государство. Динамика распространения коронавируса в России 18 сентября 18 сентября в Медицина.

Без перемен: Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне 18 сентября в Финансовые рынки. Парламентарии предлагают ввести в РФ понятие студенческого капитала 18 сентября в Образование.

Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в РФ растет четвертый день подряд 17 сентября в Медицина. Глава правительства анонсировал повышение налогов для ряда доходных отраслей 16 сентября в Налоги. В ОНФ предлагают разрешить использовать материнский капитал для ремонта жилья 16 сентября в Государство. Динамика распространения коронавируса в РФ: данные на 15 сентября 15 сентября в Медицина. Популярные документы. АПК РФ. СК РФ. УИК РФ. Закон о Полиции.

Закон об Оружии. Закон о Рекламе. Весь сайт Законодательство Типовые бланки Судебная практика Разъяснения Фактура Архив Договор поставки товара с элементами договора подряда; с обязательством не продавать товар третьим лицам и с условием об определении стоимости товара по стоимости изготовления образца; оплата по факту поставки товара; поставка товара производится в место нахождения покупателя Емельянова Е.

Подписаться письмом.

Сохранит ли ЦБ ключевую ставку на завтрашнем заседании? От 16 и старше: новая инициатива по снижению возрастного ценза на получение водительских прав Центробанк намерен перенаправлять жалобы клиентов банков самим виновникам.

Поставщик, в течение 30 тридцать рабочих дней с момента исполнения Покупателем обязательства по предоплате Товара, предусмотренного п. Отгрузка Товара производиться после исполнения Покупателем обязательства по оплате стоимости Товара согласно п.

Иные сроки поставки Товара могут быть оговорены сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Вид упаковки Товара определяется в соответствии с ассортиментом Товара, указанным в Спецификациях к настоящему Договору. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке.

Доставка Товара осуществляется следующим способом: Перевозчиком Поставщика в место нахождения Покупателя. Передача Товара от Поставщика осуществляется непосредственно уполномоченному представителю Покупателя или иному лицу, предоставившему надлежаще оформленную доверенность. Обязанность Поставщика передать Товар Покупателю считается исполненной в момент передачи Товара Покупателю. На каждую партию Товара Поставщиком оформляются накладные, счета-фактуры, сертификаты на Товар. Право собственности, риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента исполнения Поставщиком обязательства по передаче Товара Покупателю.

Товар должен быть идентифицирован для целей настоящего Договора путем надлежащей маркировки. Претензии Покупателя по качеству Товара в случае доставки через Перевозчика не принимаются и не рассматриваются Поставщиком без указания номера места и состояния упаковки указанного места при получении Товара Покупателем.

В случае обнаружения скрытых недостатков Товара, при вскрытии тары упаковки , по количеству, ассортименту или качеству, Покупатель обязан письменно известить Поставщика об обнаруженных недостатках в течение 5 пяти рабочих дней с момента обнаружения недостатков, но не позднее 10 пятнадцати рабочих дней с момента передачи Товара.

При получении такого извещения Поставщик обязан направить своего уполномоченного представителя имеющего соответствующую доверенность на право составления и подписания соответствующего Акта для составления Акта в течение 2-х рабочих дней, не считая времени в пути, с момента получения извещения Покупателя. В случае неявки Поставщика Покупатель составляет Акт в одностороннем порядке.

Возврат Товара Покупателем осуществляется только после принятия и удовлетворения претензии Поставщиком. Претензии по количеству, качеству и ассортименту Товара, при вскрытии тары упаковки , должны быть направлены не позднее 5 пяти рабочих дней с момента составления соответствующего Акта.

По качеству Товара претензии могут быть предъявлены в течение гарантийного срока Товара, при условии соблюдения Покупателем условий хранения Товара, надлежащей эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями правил эксплуатации, а также условий, которые установлены в Гарантийном талоне на соответствующий Товар.

Все платежи в рамках настоящего Договора производятся в рублях Российской Федерации на основании действующих норм и правил, обязательных для исполнения на территории РФ.

Тридцать тысяч восемьсот девяносто один рубль 48 копеек. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным в момент поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Ответственность за действия третьих лиц в этом случае несет Поставщик. В течение трех рабочих дней со дня получения от Покупателя письменного сообщения о готовности помещения и Товара к монтажным и пуско-наладочным работам направить инженера — подготовителя для подписания акта готовности объекта к монтажу. При наличии замечаний Поставщика и после устранения Покупателем всех замечаний отмеченных в Акте обследования и подписания акта готовности объекта к монтажу в течение трех рабочих дней обеспечить выезд бригады специалистов для выполнения работ.

Распаковать и осмотреть Товар с составлением Акта распаковки. Работы выполняются только в присутствии Покупателя. Расконсервировать Товар. Произвести полную ревизию Товара. Дополнительный расходный материал, поставленный Поставщиком, оплачивается по отдельному счету, равно как и работы, связанные с ним. Произвести технологическую обкатку всех единиц Товара на холостом ходу и под нагрузкой. Использовать материалы, Товар и комплектующие надлежащего качества и прошедшие сертификацию в порядке, установленном действующими нормативными актами РФ, в подтверждение чего иметь соответствующие документы сертификаты.

В случае необходимости, по требованию Покупателя, предъявлять данные документы. Самостоятельно нести всю ответственность за ущерб, причиненный действиями бездействием работников Поставщика. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход МПНР против планового, создающих невозможность выполнения МПНР, либо создающих способных создать иные неблагоприятные для Покупателя последствия, связанные с выполнением МПНР, немедленно сообщать Покупателю о наличии таких обстоятельств. Самостоятельно нести ответственность за соблюдение лицами, осуществляющими выполнение МПНР на территории Покупателя, правил дорожного движения, пропускного и внутриобъектового режимов, соблюдение требований охраны труда включая технику безопасности , правил пожарной безопасности и иных правил и норм, установленных действующими нормативными актами.

Самостоятельно и за свой счет обеспечить лиц, осуществляющих выполнение МПНР, спецодеждой, инструментом, средствами индивидуальной защиты и т. Самостоятельно обеспечивать целостность и сохранность материалов, машин, Товара и имущества, необходимых для выполнения МПНР. Провести инструктаж обслуживающего персонала Покупателя по технике безопасности и по правилам эксплуатации Товара После выполнения работ предоставить Покупателю на подписание Акт сдачи-приемки выполненных работ.

В случае если при проверке работоспособности Товара будут выявлены недостатки, Стороны подписывают акт о выявленных недостатках с указанием сроков их устранения. Если проверка работоспособности Товара дала положительный результат, Покупатель и Поставщик подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Обеспечить готовность объекта к первичному выезду специалиста Поставщика инженера-подготовителя Место установки Товара должно быть оснащено Покупателем необходимыми инженерными коммуникациями вентиляция, водопровод, канализация, электропитание в соответствии с требованиями к эксплуатации Товара и действующими нормами и правилами. Устанавливать автоматические выключатели, розетки и т.

На все скрытые работы заливка фундамента и установка анкерных болтов, прокладка кабеля в полах, установка заземления и пр. Установить контур заземления. Провести проверку сопротивления изоляции электроТовара, согласно ПУЭ. Смонтировать приточно-вытяжную вентиляцию от установленных Поставщиком вентзонтов. Незамедлительно, в письменном виде, сообщить Поставщику о готовности помещения и необходимых инженерных коммуникаций к началу работ.

Совместно с инженером — подготовителем составить и подписать Акт обследования готовности объекта под монтаж. Повторно принять инженера-подготовителя на объекте для проведения проверки готовности помещения и инженерных коммуникаций к началу работ и, совместно с ним, подписать Акт приемки объекта под монтаж.

Принять бригаду специалистов Поставщика и обеспечить им соответствующие условия для выполнения работ. На весь период проведения работ выделить полномочного представителя, ответственного за ее приемку и наделенного правом подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае немотивированного отказа от подписания Акта, либо непредставления письменного мотивированного отказа в установленный срок, работы считаются принятыми Покупателем без возражений.

На Товар, принятый Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора, включая результат МПНР, Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 двенадцать месяцев, считая с даты, указанной в Акте сдачи-приемки выполненных работ.

Гарантии качества Товара и результата МПНР, распространяются на все составляющие их части комплектующие изделия, узлы, детали, материалы и т. В случаях, перечисленных в п. За задержку поставки Товара по вине Поставщика более 5 пяти рабочих дней против срока, определенного п. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение явилось следствием обстоятельств, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К таким обстоятельствам относятся: война включая гражданскую войну , бунт, саботаж, эмбарго, пожар, наводнения и иные явления природы, взрывы, действия или упущения в действиях государства включая, но не ограничиваясь, изменением действующего законодательства РФ, изданием актов органов власти и управления, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору , забастовки. Любые из этих событий должны рассматриваться как форс-мажор.

Если одно из обстоятельств непреодолимой силы повлияет на возможность выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, сроки их выполнения продлеваются на время действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой выполнение обязательства по настоящему Договору стало невозможным вследствие наступления указанных обстоятельств, должна в течение трех рабочих дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы письменно информировать другую Сторону о начале, продолжительности и времени прекращения обстоятельств непреодолимой силы с приложением подтверждающих документов, выданных соответствующими компетентными органами.

Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 одного месяца, каждая Сторона имеет право на аннулирование Договора или его части. Стороны обязуются прилагать все возможные усилия для решения споров и разногласий по исполнению или интерпретации условий настоящего Договора путем переговоров.

В настоящем Договоре устанавливается необходимость претензионного порядка урегулирования возникающих споров. Срок рассмотрения претензии — 14 четырнадцать рабочих дней со дня получения претензии.

В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрения в Арбитражный суд г. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Поставщик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами в отношении поставленного Товара. В случае расторжения настоящего Договора Стороны должны произвести взаиморасчеты в течение десяти банковских дней с момента направления любой из Сторон другой Стороне уведомления о расторжении Договора. Стороны обязуются письменно извещать друг друга в случае изменений юридических и банковских реквизитов.

Сообщение Покупателя об изменении своих отгрузочных реквизитов принимается к исполнению Поставщиком для отгрузки Товара, если такое сообщение поступит к Поставщику не позднее 3 трех календарных дней до наступления срока поставки. Документы, по содержанию относящиеся к настоящему Договору и переданные противоположной Стороне посредством факсимильной или иных средств связи, позволяющих достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, признаются Сторонами действительными и в случае возникновения спора имеют юридическую силу.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены письменно и подписаны представителями обеих Сторон. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться. Смешанный договор поставки и подряда 6 Окт 30 Апр Образцы документов. Предмет договора 1. Сроки и условия поставки. Качество Товара 3. Качество Товара должно быть подтверждено сертификатом соответствия установленного образца. Порядок и форма расчетов 4. Права и обязанности Поставщика по монтажу Товара 5. Монтаж производится только укомплектованным расходным материалом к приобретенному Товару. Поставщик имеет право досрочной сдачи работы.

Права и обязанности покупателя по монтажу Товара 6. Покупатель обязан: Обеспечить готовность объекта к первичному выезду специалиста Поставщика инженера-подготовителя Место установки Товара должно быть оснащено Покупателем необходимыми инженерными коммуникациями вентиляция, водопровод, канализация, электропитание в соответствии с требованиями к эксплуатации Товара и действующими нормами и правилами.

Гарантийные обязательства 7. Поставщик может отказать в гарантийном ремонте в случаях: нарушения правил эксплуатации Товара; нарушения сохранности гарантийных пломб или наличии механических повреждений Товара; подключения, проведения Работ или ремонта Товара не специалистами Поставщика; небрежного использования или разукомплектования Товара; невыполнение рекомендаций Поставщика по эксплуатации Товара; переноса Товара Покупателем с места первоначальной его установки Поставщиком, определенной Актом ввода Товара в эксплуатацию; 7.

Ответственность сторон 8. Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. Обстоятельства непреодолимой силы 9. Арбитраж Срок действия договора Прочие условия Post navigation Назад. Оставить комментарий Cancel Reply Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Типовой договор подряда

Соответственно, заключенный между ИП и корпоративной организацией договор нуждается в соблюдении письменной формы, пренебрежение которой чревато 2 вариантами последствий:. Для заключения договора одна из сторон выступает с предложением-офертой. Получение положительного ответа акцепта второй стороной считается моментом заключения договора п.

Договор подряда — это обязательство одной стороны, то есть подрядчика, выполнить задание, определённую работу и сдать её другой стороне заказчику , который должен его, соответственно, принять и оплатить. Такой договор является взаимным, двусторонним, возмездным, консенсуальным. Подрядные отношения дифференцируются на виды и подвиды в зависимости от выполняемой работы и её результата. Так, на основе последнего существуют обязательства по изготовлению новых вещей и обязательства по их изменению, восстановлению, совершенствованию свойств уже имеющихся предметов. Что такое смешанный договор поставки и подряда? Об этом далее.

Смешанный договор поставки и подряда

Товар по настоящему Договору поставляется и оплачивается в рублях по соответствующим ценам. Датой отгрузки Товара считается дата, указанная в товарно-транспортной накладной или другом документе, выдаваемом организацией-перевозчиком при приеме груза на доставку. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара Поставщиком и его получения Заказчиком, сопровождающихся подписанием отгрузочных документов п. Поставщик обязан передать Заказчику Товар надлежащего качества и в согласованных Сторонами количестве и ассортименте согласно условиям п. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ изготовителя и требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество Товара. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранить все неполадки и дефекты, за исключением тех, которые возникли в связи с несоблюдением Заказчиком условий эксплуатации и хранения. При обнаружении недопоставки Товара допоставка осуществляется Поставщиком в согласованные с Заказчиком сроки. Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику по количеству и качеству поставленного Товара в следующие сроки:.

Образец смешанного договора поставки и подряда составлен в соответствии с законодательством РФ. Заполнить бланк договора подряда и поставки и скачать юридически правильный документ.  Законодательством не запрещено заключать одним и тем же участникам и договор подряда, и договор поставки. Но это требует больше временных затрат - на составление договоров, их согласование, подписание, да и оплату производить придется разными платежами по разным основаниям. Поэтому удобнее включить в один документ элементы нескольких контрактов.

.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. poshereg68

    Блокнот с наклейкой от Ютюб к серебрянной кнопке готовитесь?)

  2. Кир

    Ставьте лайк кого тоже волнует этот вопрос!

  3. paymasvineg

    Тарас, работаю воспитателем в детском саду, сам папа. Скажите пожалуйста как быть с новогодними подарками? Та же ситуация: все сдали на подарки, кроме 1 мамы!

  4. Василий

    Лишают прав за отказ от прохождения МЕДИЦИНСКОГО освидетельствования! За отказ дунуть в трубку ничего не будет! Дпс не врачи, сколько раз лично слал их лесом с такой просьбой!

© 2018-2021 kseniasemenova.ru